Забайкальское УФАС России
86 subscribers
383 photos
12 videos
2 files
104 links
Обеспечиваем конкуренцию и защищаем права всех участников рынка

Контакты:
✔️ электронная почта [email protected]
✔️ телефон - +7 (3022) 21-70-30
Download Telegram
📋 Бывает и так, что заключению контракта препятствуют технические неполадки...

Рассказываем подробности⬇️

В адрес УФАС поступило обращение ГУЗ «Читинская ЦРБ» об отсутствии техвозможности заключить контракт с ООО «Госпитальные поставки» по результатам совместной закупки.

Для нужд учреждений здравоохранения края проведен совместный аукцион на поставку марлевых рулонов.

📍 Победителем стало ООО «Амурдиагностика», сведения о котором после подведения итогов закупки были включены в РНП.

Все заказчики направили проекты контрактов второму участнику - ООО «Госпитальные поставки».

При направлении проекта контракта Читинской ЦРБ по техническим причинам, связанным в переходом на цифровой контракт, произошла некорректная выгрузка количества товаров - 44 рулона вместо 10.

Исправить ситуацию самостоятельно стороны не смогли.

Действия УФАС⬇️

Комиссия УФАС выдала предписание о повторном направлении проекта контракта, исполнив которое, стороны заключили контракт.

#новостиУФАС #РНП
🏡 Расскажем о том, как помогли гражданину получить положенное по закону жилье

В адрес Управления обратилось ГКУ «Служба единого заказчика» с целью включения в РНП информации в отношении участника закупки, уклонившегося от заключения контракта по результатам аукциона на приобретение квартиры.

Поставщик не подписал контракт в срок.

📔Что установили в ходе рассмотрения?

Участник закупки указал, что заказчик допустил неточность в адресе объекта в проекте контракта и после повторного опубликования проекта контракта изменил срок подписания контракта.

Ввиду указанного, участник закупки упустил новый срок, который наступал раньше предыдущего.

📔 Действия УФАС

Комиссия УФАС приняла решение не включать сведения об участнике в РНП. Заказчику предписано повторно направить проект контракта на подпись.

Таким образом, гражданин получит квартиру в г. Чите, в рамках программы по обеспечению жильем детей-сирот, и заказчику не придется повторно осуществлять закупку.

#новостиУФАС #РНП
🤔Могут ли нарушения при выполнении работ по контракту стать основанием для включения в РНП?

Рассказываем на конкретном примере⬇️

В Управление поступило обращение Шилкинской районной больницы о включении в РНП сведений в отношении ООО «Могойтуйская строительная компания».

По контракту требовалось выполнить работы по ограждению, озеленению и освещению территории детского отделения больницы, устройству пешеходных дорожек, детской площадки, колясочной, площадки для бытовых отходов.

🚩Благоустройство осуществлялось подрядчиком медленно и с нарушениями требований нормативной документации, замечания по которым не устранялись.
🚩По итогу подрядчик не выполнил работы по благоустройству территории на сумму более 24 млн. рублей.

Заказчик решил расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Комиссия Управления пришла к выводу, что недобросовестное отношение подрядчика к своим обязательствам повлекло неисполнение контракта и включила Общество в реестр.

#новостиУФАС #РНП
📃Суд поддержал УФАС в споре с подрядчиком о включении в РНП за невыполнение работ по устройству выгребных ям.

Подробнее о судебном споре⬇️

Ранее Управление включило сведения в отношении ООО «Альтернатива» в реестр.

В октябре 2023 года требовалось выполнить работы по устройству выгребных ям для сбора жидких отходов по трём адресам в г. Чите.

🏡По адресу ул. Высокая, 33 подрядчик не приступил к выполнению работ, посчитав, что у заказчика отсутствует потребность в выполнении работ.

🏡По адресам ул. Урульгинская 48-52 и ул. Жерейская 3-7 подрядчик выкопал яму, но из-за высокого уровня грунтовых вод в полном объеме обязательство не исполнил.

Комиссия УФАС признала отношение подрядчика к выполнению работ недобросовестным и включила его в РНП.

Не согласившись с таким решением, Общество обратилось в Арбитражный суд Забайкальского края.

⚖️Суд поддержал доводы УФАС, поскольку подрядчик не смог доказать намерение исполнить контракт надлежащим образом.

#новостиУФАС #РНП #судебнаяпрактика
📄Забайкальское УФАС отстояло в судах два решения о включении поставщика в РНП.

Поставщик попал в реестр за неисполнение контрактов для нужд уголовно-исполнительной системы.

Управление рассмотрело сведения об одностороннем отказе заказчика - УФСИН России по Забайкальскому краю - от исполнения двух контрактов на оказание услуг по перевозке.

🚛 По условиям контрактов поставщик должен был доставить мясную продукцию из Приморского края для осужденных.

Поставщик не исполнил свои обязательства по контрактам.

Отношение поставщика к выполнению условий контракта могло привести к тому, что осужденные остались бы без продуктов питания.

📋 Комиссия Управления дважды включила недобросовестного поставщика в реестр.

Поставщик обжаловал включение в РНП в суде.

⚖️ Суды двух инстанций поддержали решения УФАС.

#новостиУФАС #РНП #судебнаяпрактика
⚡️Управление включило в РНП ООО «Планета Бизнеса» за неисполнение контрактов после получения аванса.

Общество не исполнило шесть контрактов в районах Забайкальского края:

📋 4 контракта на выполнение ремонта автомобильной дороги в Тунгокоченском районе;
📋 контракт на капитальный ремонт кровли детского сада «Теремок» в селе Урульга Карымского района;
📋 контракт на капитальный ремонт отопления в школе села Зюльзя Нерчинского района.

Недобросовестное поведение исполнителя привело к срыву ремонтных работ социально-значимых объектов.

Заказчики решили о расторгнуть контракты в одностороннем порядке.

➡️ Управление включило введения в отношении ООО «Планета Бизнеса» в реестр шесть раз.

Комиссия УФАС установила, что за июль и август 2024 года Обществом заключило 47 контрактов, в которых предусмотрен аванс. После получения аванса, Общество не приступило к выполнению обязательств по контрактам и вводило заказчиков в заблуждение о начале работ.

#новостиУФАС #РНП
🧰 Управление включило в РНП ООО «ТД «Забайкалье» за срыв замены котлов отопления в сельских школах.

➡️ УФАС рассмотрело обращения Администрации Читинского района о включении в реестр сведений в отношении ООО «Торговый дом «Забайкалье» и ещё одного подрядчика.

Подрядчики не выполнили работы по монтажу котельного оборудования в сельских школах Смоленки, Новотроицка и Бургени.

Котлы требовалось заменить, но из-за бездействия подрядчиков учебный год начался со старыми котлами.

➡️ Комиссия Управления посчитала действия хозсубъектов недобросовестными и включила сведения в РНП сроком на 2 года.

Согласно реестру, ООО «Торговый дом «Забайкалье» сорвало замену котельного оборудования в Амурской и Иркутской областях.

#новостиУФАС #РНП
🚛 Недобросовестный поставщик оставил котельные г. Петровск-Забайкальский без нового оборудования.

Раскрываем подробности⬇️

Управление рассмотрело обращение Комитета экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений Администрации г. Петровск-Забайкальский.

Комитет заключил с ООО «ВАЛМАР» контракт на приобретение и доставку оборудования для котельных «Шоссейная» и «Островского».

💰Цена контракта составила более 2 млн. рублей.

Заказчик оплатил аванс, но после получения денежных средств подрядчик перестал выходить на связь, игнорируя претензии Комитета. Заказчик принял решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.

📄 Комиссия Управления пришла к выводу, что поскольку закупка является социально-значимой, поставщик несет повышенную ответственность за свои действия при заключении контракта и исполнении обязательств.

📄 Управление включило сведения в отношении ООО «ВАЛМАР» в реестр сроком на 2 года.

#новостиУФАС #РНП
🛣УФАС: ООО «Дорстрой» попало в РНП за срыв ремонта дороги в Нерчинском районе края

Подрядчик не справился с выполнением работ по ремонту участков дороги Могойтуй-Сретенск-Олочи.

При цене контракта более 693 млн. руб, подрядчик получил авансы около 69 млн. руб, но при этом работы выполнял медленно, документы о приемке выполненных работ не сформировал.

➡️ Заказчик ГКУ «Забавтодор» при выезде на объект обнаружил, что Обществом выполнены только подготовительные работы и часть земляных работ, к устройству основания и асфальтированию дороги подрядчик не приступил.

Несмотря на наступление минусовых температур и неоднократные требования заказчика, подрядчик не ускорял темпы выполнения работ.

Заказчик принял решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.

➡️ Управление включило сведения в отношении ООО «Дорстрой»* в реестр недобросовестных поставщиков.

*Ранее ООО «Дорстрой» занималось строительством автомобильной развязки в п.Каштак и школы в с. Сохондо Забайкальского края.

#новостиУФАС #РНП
Апелляционный суд признал законность включения компании в РНП за срыв поставки лесопожарной техники.

В феврале прошлого года КГУ «Читинская база авиационной охраны лесов» и ООО «Автореал» заключили государственный контракт на поставку лесопожарной техники (тягач МАЗ, полуприцеп ЧМАЗП).

🌲Контракт заключался в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Общество не поставило товар в срок и заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Управление установило, что у Общества были требуемые заказчику тягач и полуприцеп, однако поставщик реализовал их по более выгодному договору.

УФАС признало действия поставщика недобросовестными и включило сведения в отношении ООО «Автореал» в реестр недобросовестных поставщиков.

Общество обжаловало решение в судебном порядке, однако суд апелляционной инстанции поддержал позицию Управления*.

* дело А78-12417/2023

#новостиУФАС #судебнаяпрактика #РНП
Уклонение от заключения контракта может служить основанием для включения в РНП✍️

Рассказываем на примере⬇️

В УФАС поступило обращение ГКУ «УКС Забайкальского края» о включении в РНП собственника квартиры, который уклонился от заключения контракта.

Управление установило, что собственник квартиры при участии в закупке указал о соответствии квартиры требованиям извещения.

🏠Однако, при осмотре заказчик обнаружил, что жилое помещение не соответствует требованиям извещения о закупке:
📍 отсутствуют приборы учета холодного/горячего водоснабжения;
📍в помещении сделаны незаконные самовольные переустройства и перепланировки.

После этого, участник уклонился от заключения контракта.

Комиссия УФАС пришла к выводу о недобросовестности собственника, который принял участие в социально-значимой закупке при фактическом отсутствии жилого помещения, указанного в заявке.

📄 УФАС включило сведения в отношении гражданина в РНП сроком на 2 года.

#новостиУФАС #РНП
⚡️УФАС проверит расторжение ККБ контракта с ООО «Мед Вкус консалтинг» по организации питания пациентов.

В Управление поступило обращение Краевой клинической больницы о включении в РНП сведений в отношении ООО Мед вкус консалтинг».

ККБ расторгла с Обществом договор на оказание услуг по приготовлению и доставке лечебного питания в 2025 году.

По данному обращению назначено  проведение внеплановой  проверки по соблюдению законодательства о контрактной системе*.

В ходе проверки УФАС выяснит вопросы:
📍 соблюдения больницей требований закона при принятии решения о расторжении контракта, а также его размещении в ЕИС;
📍 наличие или отсутствие фактов нарушения Обществом условий контракта;
📍  принятие Обществом всех  мер для надлежащего исполнения условий контракта.
 
🗓 Проведение проверки и заседание по решению вопроса о включении Общества в РНП состоится 03 февраля 2025 года.

*ст. 104 Закона о контрактной системе 44-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078

#новостиУФАС #госзакупки #РНП
🍽УФАС включило компанию «Мед Вкус Консалтинг» в РНП за недобросовестное поведение.

Ранее Краевая клиническая больница (ККБ) обратилась в УФАС с заявлением о включении сведений в отношении Общества в РНП.

📄Управление назначило внеплановую проверку расторжения ККБ контракта по организации питания пациентов.

1️⃣ На заседании Комиссии заказчик указал, что основанием для принятия решения о расторжении послужило недобросовестное поведение подрядчика.

2️⃣ Компания «Мед Вкус Консалтинг» отказывалась поставлять питание в индивидуальных контейнерах согласно условиям контракта, неоднократно задерживало доставку еды пациентам.

3️⃣ Подрядчик в качестве причины поставки питания в термосах указал на отсутствие доступа к зданию пищеблока и лифта для доставки.

Однако, Комиссией установлено, что заказчик заранее предоставил подрядчику возможность для доставки - два места разгрузки и три лифта.

📋 Комиссия УФАС включила Общество в РПН сроком на 2 года.

#новостиУФАС #РНП
📘 Как определить, что подрядчик не заслуживает доверия?

Если он требует предоплату и не начинает работу - это повод для сомнения в его добросовестности.

Расскажем на примере⬇️

Управление рассмотрело обращение Администрации Сретенского района о включении в РНП сведений в отношении ООО «Строй-К».

Общество посчитало, что имеет право не приступать к выполнению работ по ремонту автомобильной дороги пока заказчик не исполнит встречные обязательства по выплате аванса.

🛣 Комиссия УФАС ознакомилась с условиями контракта, по которым подрядчик должен был приступить к работам с 01 октября и завершить их до 15 октября 2024 года.

При этом, аванс перечисляется заказчиком в течение 7 рабочих дней с момента получения счета от подрядчика.

Комиссия пришла к выводу, что сроки выполнения работ согласованы в контракте и не поставлены в зависимость от даты перечисления аванса.

📄 УФАС включило сведения в отношении ООО «Строй-К» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

#новостиУФАС #РНП