ЕСЛИ ДОГОВОР СВЯЗЫВАЕТ ПРАВО НА ВЗЫСКАНИЕ ПЛАТЫ ЗА КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТ С ФАКТОМ ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТА И ПРЯМО УКАЗЫВАЕТ НА БЕСПРОЦЕНТНЫЙ ХАРАКТЕР КРЕДИТА ПРИ ОТСУТСТВИИ ТАКОГО СЧЕТА, ВЗЫСКАНИЕ ПРОЦЕНТОВ НЕВОЗМОЖНО БЕЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКТА ЕГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И СООТНЕСЕНИЯ С КОНКРЕТНОЙ ПОСТАВКОЙ
Постановление АС Центрального округа от 10.02.2026 по делу А14-13154/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО "Воронежская Нерудная Компания" обратилось к ООО "Строительно-инвестиционная компания Тулабетонстрой" с иском о взыскании основного долга по договору поставки от 03.06.2020 № 03-06/2020 в размере 39 000 рублей и процентов за пользование коммерческим кредитом за период с 09.08.2022 по 04.12.2024 — 566 847 рублей 26 копеек, а также дальнейшее начисление по 0,2% в день с момента вступления решения в силу. Суд первой инстанции (Арбитражный суд Воронежской области) удовлетворил требования 23.04.2025; апелляция — Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд — оставила решение без изменения 21.07.2025.
🗣️ Позиции сторон
— Истец: договор поставки предусматривает условие о коммерческом кредите и начислении процентов при просрочке оплаты; ответчик не исполнил обязательства в полном объеме; счет на уплату процентов выставлен законно, и обязанность возникла с момента его получения.
— Ответчик: условия о коммерческом кредите являются альтернативными и должны быть согласованы в приложениях к договору; поставки в августе 2022 и сентябре 2023 года не были закреплены в приложениях; счет на проценты выставлен более чем через два года после поставки, что противоречит разумности; при отсутствии выставленного счета кредит считается беспроцентным; также заявлено о ненадлежащем извещении о судебном заседании.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью, признал наличие задолженности и право истца на взыскание процентов. Апелляция оставила решение без изменения, поддержав выводы о наличии задолженности и правомерности начисления процентов. Оба суда сочли, что условия коммерческого кредита были надлежащим образом согласованы сторонами.
🧭 Позиция кассации
Кассационная инстанция установила, что нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права, не оценив существенные обстоятельства: согласно пункту 5.3 договора, плата за коммерческий кредит начисляется только на основании выставленного поставщиком счета, а при его отсутствии кредит считается беспроцентным. При этом для августа 2022 и сентября 2023 года приложения не представлены, а единый счет №211 от 21.06.2024 не содержит разбивки по конкретным поставкам. Также не исследован порядок поступления оплаты и расчётов по каждой поставке. Кроме того, отсутствует мотивированное доказательство образования основного долга в 39 000 рублей — нет расчёта и акта сверки, подписанного обеими сторонами. Выводы судов признаны преждевременными и противоречащими материалам дела.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
Постановление АС Центрального округа от 10.02.2026 по делу А14-13154/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО "Воронежская Нерудная Компания" обратилось к ООО "Строительно-инвестиционная компания Тулабетонстрой" с иском о взыскании основного долга по договору поставки от 03.06.2020 № 03-06/2020 в размере 39 000 рублей и процентов за пользование коммерческим кредитом за период с 09.08.2022 по 04.12.2024 — 566 847 рублей 26 копеек, а также дальнейшее начисление по 0,2% в день с момента вступления решения в силу. Суд первой инстанции (Арбитражный суд Воронежской области) удовлетворил требования 23.04.2025; апелляция — Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд — оставила решение без изменения 21.07.2025.
🗣️ Позиции сторон
— Истец: договор поставки предусматривает условие о коммерческом кредите и начислении процентов при просрочке оплаты; ответчик не исполнил обязательства в полном объеме; счет на уплату процентов выставлен законно, и обязанность возникла с момента его получения.
— Ответчик: условия о коммерческом кредите являются альтернативными и должны быть согласованы в приложениях к договору; поставки в августе 2022 и сентябре 2023 года не были закреплены в приложениях; счет на проценты выставлен более чем через два года после поставки, что противоречит разумности; при отсутствии выставленного счета кредит считается беспроцентным; также заявлено о ненадлежащем извещении о судебном заседании.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью, признал наличие задолженности и право истца на взыскание процентов. Апелляция оставила решение без изменения, поддержав выводы о наличии задолженности и правомерности начисления процентов. Оба суда сочли, что условия коммерческого кредита были надлежащим образом согласованы сторонами.
🧭 Позиция кассации
Кассационная инстанция установила, что нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права, не оценив существенные обстоятельства: согласно пункту 5.3 договора, плата за коммерческий кредит начисляется только на основании выставленного поставщиком счета, а при его отсутствии кредит считается беспроцентным. При этом для августа 2022 и сентября 2023 года приложения не представлены, а единый счет №211 от 21.06.2024 не содержит разбивки по конкретным поставкам. Также не исследован порядок поступления оплаты и расчётов по каждой поставке. Кроме того, отсутствует мотивированное доказательство образования основного долга в 39 000 рублей — нет расчёта и акта сверки, подписанного обеими сторонами. Выводы судов признаны преждевременными и противоречащими материалам дела.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа
РАСЧЁТНЫЙ ОБЪЁМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРА УЧЁТА ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫПОЛНЕН ПО ФОРМУЛАМ И ПАРАМЕТРАМ МЕТОДИКИ № 99/ПР С УЧЁТОМ ФАКТИЧЕСКОЙ СРЕДНЕСУТОЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
Постановление АС Уральского округа от 10.02.2026 по делу А60-3360/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Акционерное общество «Объединенная Теплоснабжающая Компания» (ОТСК) обратилось к индивидуальному предпринимателю Золотову М.В. с иском о взыскании 355 145 руб. 33 коп. задолженности за тепловую энергию за октябрь–ноябрь 2023 года и 101 216 руб. 42 коп. неустойки. Истец определил объем поставленной энергии расчетным способом, так как прибор учета был введен в эксплуатацию только с ноября 2023 года. Суд первой инстанции удовлетворил иск, апелляция оставила решение без изменения. Предприниматель обжаловал в кассации.
🗣 Позиции сторон
— Истец (АО «ОТСК»): Объем тепловой энергии определен расчетно по Методике № 99/пр с учетом пересчитанного объема отапливаемых помещений (2027,33 куб. м вместо 900 куб. м по договору). Расчет подтвержден актами осмотра и позицией из другого дела № А60-16272/2022.
— Ответчик (Золотов М.В.): Базовый показатель тепловой нагрузки Q6 не пересчитывался по формуле п. 66 Методики № 99/пр; истцом не представлен расчет с учетом фактической температуры наружного воздуха. Также имеется переплата по состоянию на 30.09.2023, а требования превышают трехлетний срок исковой давности.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции (от 04.02.2025) удовлетворил уточненный иск, взыскав задолженность и неустойку. Признал правомерным использование расчетного метода по Методике № 99/пр и подтвердил корректность базового показателя на основании данных из дела № А60-16272/2022.
— Апелляционный суд (от 16.05.2025) поддержал выводы первой инстанции, указав, что ответчик не представил контррасчет, а его доводы о недостоверности данных не опровергают представленные истцом доказательства.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды допустили существенные процессуальные и материальные нарушения: не проверили соответствие расчета истца требованиям п. 66 Методики № 99/пр и п. 115 Правил № 1034, в частности — отсутствие пересчета базового показателя тепловой нагрузки по фактической среднесуточной температуре. Также не исследованы доводы о наличии переплаты по акту сверки и пропуске срока исковой давности. Ссылка на данные из другого дела без самостоятельной проверки объема потребления нарушает обязанность суда оценивать доказательства по делу (ст. 64, 71 АПК РФ). Указана позиция ВС РФ (например, определение № 305-ЭС22-8800) о необходимости всесторонней проверки расчетов.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Уральского_округа
Постановление АС Уральского округа от 10.02.2026 по делу А60-3360/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Акционерное общество «Объединенная Теплоснабжающая Компания» (ОТСК) обратилось к индивидуальному предпринимателю Золотову М.В. с иском о взыскании 355 145 руб. 33 коп. задолженности за тепловую энергию за октябрь–ноябрь 2023 года и 101 216 руб. 42 коп. неустойки. Истец определил объем поставленной энергии расчетным способом, так как прибор учета был введен в эксплуатацию только с ноября 2023 года. Суд первой инстанции удовлетворил иск, апелляция оставила решение без изменения. Предприниматель обжаловал в кассации.
🗣 Позиции сторон
— Истец (АО «ОТСК»): Объем тепловой энергии определен расчетно по Методике № 99/пр с учетом пересчитанного объема отапливаемых помещений (2027,33 куб. м вместо 900 куб. м по договору). Расчет подтвержден актами осмотра и позицией из другого дела № А60-16272/2022.
— Ответчик (Золотов М.В.): Базовый показатель тепловой нагрузки Q6 не пересчитывался по формуле п. 66 Методики № 99/пр; истцом не представлен расчет с учетом фактической температуры наружного воздуха. Также имеется переплата по состоянию на 30.09.2023, а требования превышают трехлетний срок исковой давности.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции (от 04.02.2025) удовлетворил уточненный иск, взыскав задолженность и неустойку. Признал правомерным использование расчетного метода по Методике № 99/пр и подтвердил корректность базового показателя на основании данных из дела № А60-16272/2022.
— Апелляционный суд (от 16.05.2025) поддержал выводы первой инстанции, указав, что ответчик не представил контррасчет, а его доводы о недостоверности данных не опровергают представленные истцом доказательства.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды допустили существенные процессуальные и материальные нарушения: не проверили соответствие расчета истца требованиям п. 66 Методики № 99/пр и п. 115 Правил № 1034, в частности — отсутствие пересчета базового показателя тепловой нагрузки по фактической среднесуточной температуре. Также не исследованы доводы о наличии переплаты по акту сверки и пропуске срока исковой давности. Ссылка на данные из другого дела без самостоятельной проверки объема потребления нарушает обязанность суда оценивать доказательства по делу (ст. 64, 71 АПК РФ). Указана позиция ВС РФ (например, определение № 305-ЭС22-8800) о необходимости всесторонней проверки расчетов.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляции полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Уральского_округа
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАЧЕТА ВСТРЕЧНОГО ТРЕБОВАНИЯ НЕДОПУСТИМО БЕЗ СУДЕБНОЙ ПРОВЕРКИ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПО ТАКОМУ ТРЕБОВАНИЮ
Постановление АС Московского округа от 10.02.2026 по делу А41-724/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
АО «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» (истец) обратилось к ООО «ЭлитСтрой» (ответчик) с иском о взыскании задолженности по восьми договорам субподряда, заключённым в 2018–2019 годах. Требования включали пени за нарушение сроков выполнения работ, неосновательное обогащение (возврат неотработанного аванса), пени за пользование авансом и проценты по статье 395 ГК РФ. Сумма иска превышала 700 млн руб. Решением Арбитражного суда Московской области от 30 августа 2023 года требования были удовлетворены полностью. Апелляционный суд от 02 октября 2025 года изменил решение: взыскал 88 248 879 руб. с учётом зачёта встречных требований и снижения неустойки, отказав в остальном.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (АО «ТЭК Мосэнерго»): указал на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по срокам и объёмам работ, просил взыскать пени, неосновательное обогащение и проценты; считает, что апелляционный суд неправомерно отказал в части требований без должной правовой оценки.
— Ответчик и конкурсный кредитор (ООО «Юридическая компания „Джаст“» и Багрова Н.Л.): поддержали решение апелляции, указали на корректность применения статьи 333 ГК РФ, отказа в двойной ответственности и правомерности зачёта встречного требования по оплате фактически выполненных работ.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (АС Московской области, 30.08.2023): удовлетворила иск полностью — взыскала все суммы, включая пени, неосновательное обогащение и проценты.
— Апелляция (Десятый арбитражный апелляционный суд, 02.10.2025): назначил строительную экспертизу, пересчитал размер неосновательного обогащения (94 538 090,80 руб.) и неустойки (снижена до 124 777 481 руб.), произвел зачёт встречного требования (131 066 693 руб.), взыскал с ответчика 88 248 879 руб. Отказано в пени за пользование авансом и процентах по статье 395 ГК РФ — из-за недопустимости двойной ответственности.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что апелляция нарушила нормы материального права, допустив неполноту исследования обстоятельств по зачёту. Не установлены начальная дата течения срока исковой давности по встречному требованию о плате за выполненные работы и проверка его законности. В силу статей 199, 411 ГК РФ и пункта 18 постановления Пленума ВС № 6 зачёт не может быть осуществлён по требованию, срок исковой давности по которому истёк. Суд также обязан был рассмотреть требование о взыскании процентов по статьям 395 и 1107 ГК РФ после оценки допустимости зачёта. Эти обстоятельства не могут быть выяснены в кассации — требуется новое рассмотрение.
📌 Итог
Суд кассации отменил постановление апелляции и направил дело на новое рассмотрение в Десятый арбитражный апелляционный суд.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 10.02.2026 по делу А41-724/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
АО «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» (истец) обратилось к ООО «ЭлитСтрой» (ответчик) с иском о взыскании задолженности по восьми договорам субподряда, заключённым в 2018–2019 годах. Требования включали пени за нарушение сроков выполнения работ, неосновательное обогащение (возврат неотработанного аванса), пени за пользование авансом и проценты по статье 395 ГК РФ. Сумма иска превышала 700 млн руб. Решением Арбитражного суда Московской области от 30 августа 2023 года требования были удовлетворены полностью. Апелляционный суд от 02 октября 2025 года изменил решение: взыскал 88 248 879 руб. с учётом зачёта встречных требований и снижения неустойки, отказав в остальном.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (АО «ТЭК Мосэнерго»): указал на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по срокам и объёмам работ, просил взыскать пени, неосновательное обогащение и проценты; считает, что апелляционный суд неправомерно отказал в части требований без должной правовой оценки.
— Ответчик и конкурсный кредитор (ООО «Юридическая компания „Джаст“» и Багрова Н.Л.): поддержали решение апелляции, указали на корректность применения статьи 333 ГК РФ, отказа в двойной ответственности и правомерности зачёта встречного требования по оплате фактически выполненных работ.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (АС Московской области, 30.08.2023): удовлетворила иск полностью — взыскала все суммы, включая пени, неосновательное обогащение и проценты.
— Апелляция (Десятый арбитражный апелляционный суд, 02.10.2025): назначил строительную экспертизу, пересчитал размер неосновательного обогащения (94 538 090,80 руб.) и неустойки (снижена до 124 777 481 руб.), произвел зачёт встречного требования (131 066 693 руб.), взыскал с ответчика 88 248 879 руб. Отказано в пени за пользование авансом и процентах по статье 395 ГК РФ — из-за недопустимости двойной ответственности.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что апелляция нарушила нормы материального права, допустив неполноту исследования обстоятельств по зачёту. Не установлены начальная дата течения срока исковой давности по встречному требованию о плате за выполненные работы и проверка его законности. В силу статей 199, 411 ГК РФ и пункта 18 постановления Пленума ВС № 6 зачёт не может быть осуществлён по требованию, срок исковой давности по которому истёк. Суд также обязан был рассмотреть требование о взыскании процентов по статьям 395 и 1107 ГК РФ после оценки допустимости зачёта. Эти обстоятельства не могут быть выяснены в кассации — требуется новое рассмотрение.
📌 Итог
Суд кассации отменил постановление апелляции и направил дело на новое рассмотрение в Десятый арбитражный апелляционный суд.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ОШИБКА В ДЕКЛАРИРОВАНИИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ТОВАРА, НЕ ПОВЛИЯВШАЯ НА ЕГО ТАМОЖЕННУЮ СТОИМОСТЬ И РАЗМЕР УПЛАЧЕННЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, НЕ ОБРАЗУЕТ СОСТАВА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ НИ ПО Ч. 1, НИ ПО Ч. 2 СТ. 16.2 КОАП РФ
Постановление АС Московского округа от 10.02.2026 по делу А40-41213/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «ИТЭ Экспресс логистика» обратилось в арбитражный суд с заявлением к Домодедовской таможне об оспаривании постановления от 31.01.2025 № 10002000-1884/2023, которым компания привлечена к ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ за недекларирование набора пробников (щупов) HZ-15 на сумму 3 065 316 руб., штраф составил 1 839 189 руб. Суд первой инстанции частично удовлетворил заявление: штраф снижен до 766 329 руб., производство по делу прекращено. Апелляция оставила решение без изменения. Компания обжаловала акты в кассации.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (ООО «ИТЭ Экспресс логистика»): допущенная ошибка — неполное указание моделей комплектующих — не является недекларированием товара; пробники были включены в комплектацию задекларированного осциллографа, их стоимость учтена, таможенные платежи уплачены в полном объеме; действия подпадают под ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ либо не образуют состава правонарушения.
— Ответчик (Домодедовская таможня): ООО не задекларировало часть товара — набор пробников HZ-15 — как отдельный объект, что образует состав правонарушения по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ; общество признало вину в письме от 09.01.2025 № 01/25.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд города Москвы (решение от 15.05.2025): постановление таможни изменено — штраф снижен до 766 329 руб. на основании ст. 4.1 КоАП РФ, в остальном оставлено в силе; производство по делу прекращено.
— Девятый арбитражный апелляционный суд (постановление от 22.08.2025): поддержал выводы суда первой инстанции, указав на признание обществом факта правонарушения и вины.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, квалифицировав действия ООО как недекларирование по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Фактически товар (пробники HZ-15) был заявлен как комплектующие осциллографа, количество и стоимость не искажались, таможенные платежи уплачены полностью. Согласно п. 30 постановления Пленума ВС РФ от 24.10.2006 № 18 и Обзору ВС от 28.03.2018, такие действия подлежат квалификации по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ, но только при наличии последствий — занижении пошлин. Поскольку таковых нет, административная ответственность отсутствует. Ошибка в указании моделей не влияет на таможенную стоимость и выпуск товаров.
📌 Итог
Арбитражный суд Московского округа отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляции, принял новый судебный акт: постановление таможни признано незаконным, производство по делу прекращено, расходы по госпошлине в размере 80 000 руб. взысканы с таможни в пользу компании.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 10.02.2026 по делу А40-41213/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «ИТЭ Экспресс логистика» обратилось в арбитражный суд с заявлением к Домодедовской таможне об оспаривании постановления от 31.01.2025 № 10002000-1884/2023, которым компания привлечена к ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ за недекларирование набора пробников (щупов) HZ-15 на сумму 3 065 316 руб., штраф составил 1 839 189 руб. Суд первой инстанции частично удовлетворил заявление: штраф снижен до 766 329 руб., производство по делу прекращено. Апелляция оставила решение без изменения. Компания обжаловала акты в кассации.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (ООО «ИТЭ Экспресс логистика»): допущенная ошибка — неполное указание моделей комплектующих — не является недекларированием товара; пробники были включены в комплектацию задекларированного осциллографа, их стоимость учтена, таможенные платежи уплачены в полном объеме; действия подпадают под ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ либо не образуют состава правонарушения.
— Ответчик (Домодедовская таможня): ООО не задекларировало часть товара — набор пробников HZ-15 — как отдельный объект, что образует состав правонарушения по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ; общество признало вину в письме от 09.01.2025 № 01/25.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд города Москвы (решение от 15.05.2025): постановление таможни изменено — штраф снижен до 766 329 руб. на основании ст. 4.1 КоАП РФ, в остальном оставлено в силе; производство по делу прекращено.
— Девятый арбитражный апелляционный суд (постановление от 22.08.2025): поддержал выводы суда первой инстанции, указав на признание обществом факта правонарушения и вины.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, квалифицировав действия ООО как недекларирование по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Фактически товар (пробники HZ-15) был заявлен как комплектующие осциллографа, количество и стоимость не искажались, таможенные платежи уплачены полностью. Согласно п. 30 постановления Пленума ВС РФ от 24.10.2006 № 18 и Обзору ВС от 28.03.2018, такие действия подлежат квалификации по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ, но только при наличии последствий — занижении пошлин. Поскольку таковых нет, административная ответственность отсутствует. Ошибка в указании моделей не влияет на таможенную стоимость и выпуск товаров.
📌 Итог
Арбитражный суд Московского округа отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляции, принял новый судебный акт: постановление таможни признано незаконным, производство по делу прекращено, расходы по госпошлине в размере 80 000 руб. взысканы с таможни в пользу компании.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ОРГАН ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ В КАЧЕСТВЕ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАДЛЕЖАЩИМ ОТВЕТЧИКОМ ПО ИСКУ О ВЗЫСКАНИИ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ, ЕСЛИ СПОРНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЧИСЛЕНЫ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ, А НЕ ПОСТУПИЛИ В ЕГО НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
Постановление АС Уральского округа от 10.02.2026 по делу А47-11453/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Фонд пенсионного и социального страхования по Оренбургской области (истец) обратился к Российской Федерации в лице Межмуниципального управления «Оренбургское» с иском о взыскании 500 руб. как неосновательного обогащения. Сумма была перечислена фондом на счёт умершей пенсионерки Миколенко Р.Н., после чего судебные приставы взыскали её в счёт погашения административного штрафа в 500 руб., возбуждённого 02.11.2021. После смерти получателя пенсии с 01.12.2021 обязательства прекращены, однако деньги были списаны банком 09.12.2021. Истец считал, что средства фактически принадлежат ему. В суде первой инстанции от 24.06.2025 в иске отказали. Апелляция от 14.10.2025 отменила решение и удовлетворила иск.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (фонд): денежные средства, перечисленные на счёт умершего после даты прекращения выплаты пенсии, не могут быть обращены в счёт исполнения его обязанностей; они остаются собственностью фонда; ответчик получил эти средства без законных оснований.
— Ответчик (Межмуниципальное управление «Оренбургское»): не является собственником спорной суммы; лишь исполнило функции по зачислению штрафа в бюджет; не извлекало выгоды и не использовало деньги в своём интересе; не было приобретателем по смыслу ст. 1102 ГК РФ.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции (от 24.06.2025): отказал в иске, установив, что ответчик не приобрёл имущество и не пользовался им — выступил только как звено в цепочке зачисления средств в бюджет; не доказано, что он обогатился за счёт истца.
— Апелляционный суд (от 14.10.2025): отменил решение первой инстанции и удовлетворил иск, указав, что после смерти должника обязательство прекращено, а перечисленные средства являются неосновательным обогащением конечного получателя.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд признал, что апелляция ошиблась, признав ответчика конечным получателем платежа. Согласно ст. 1102 ГК РФ, для взыскания неосновательного обогащения необходимо доказать факт приобретения или сбережения имущества именно ответчиком за счёт истца. Однако установлено, что Межмуниципальное управление «Оренбургское» не являлось собственником средств и действовало в рамках полномочий по администрированию поступлений. Суд первой инстанции правильно применил нормы материального и процессуального права, включая правила распределения бремени доказывания (ст. 65 АПК РФ). Апелляционный суд проигнорировал эти выводы, что стало основанием для отмены его постановления.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции, отказавшее в удовлетворении иска.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Уральского_округа
Постановление АС Уральского округа от 10.02.2026 по делу А47-11453/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Фонд пенсионного и социального страхования по Оренбургской области (истец) обратился к Российской Федерации в лице Межмуниципального управления «Оренбургское» с иском о взыскании 500 руб. как неосновательного обогащения. Сумма была перечислена фондом на счёт умершей пенсионерки Миколенко Р.Н., после чего судебные приставы взыскали её в счёт погашения административного штрафа в 500 руб., возбуждённого 02.11.2021. После смерти получателя пенсии с 01.12.2021 обязательства прекращены, однако деньги были списаны банком 09.12.2021. Истец считал, что средства фактически принадлежат ему. В суде первой инстанции от 24.06.2025 в иске отказали. Апелляция от 14.10.2025 отменила решение и удовлетворила иск.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (фонд): денежные средства, перечисленные на счёт умершего после даты прекращения выплаты пенсии, не могут быть обращены в счёт исполнения его обязанностей; они остаются собственностью фонда; ответчик получил эти средства без законных оснований.
— Ответчик (Межмуниципальное управление «Оренбургское»): не является собственником спорной суммы; лишь исполнило функции по зачислению штрафа в бюджет; не извлекало выгоды и не использовало деньги в своём интересе; не было приобретателем по смыслу ст. 1102 ГК РФ.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции (от 24.06.2025): отказал в иске, установив, что ответчик не приобрёл имущество и не пользовался им — выступил только как звено в цепочке зачисления средств в бюджет; не доказано, что он обогатился за счёт истца.
— Апелляционный суд (от 14.10.2025): отменил решение первой инстанции и удовлетворил иск, указав, что после смерти должника обязательство прекращено, а перечисленные средства являются неосновательным обогащением конечного получателя.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд признал, что апелляция ошиблась, признав ответчика конечным получателем платежа. Согласно ст. 1102 ГК РФ, для взыскания неосновательного обогащения необходимо доказать факт приобретения или сбережения имущества именно ответчиком за счёт истца. Однако установлено, что Межмуниципальное управление «Оренбургское» не являлось собственником средств и действовало в рамках полномочий по администрированию поступлений. Суд первой инстанции правильно применил нормы материального и процессуального права, включая правила распределения бремени доказывания (ст. 65 АПК РФ). Апелляционный суд проигнорировал эти выводы, что стало основанием для отмены его постановления.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции, отказавшее в удовлетворении иска.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Уральского_округа
ПРИ ВЗЫСКАНИИ НЕУСТОЙКИ С ПОДРЯДЧИКА СУД ОБЯЗАН ИССЛЕДОВАТЬ И ДАТЬ ПРАВОВУЮ ОЦЕНКУ ЕГО ДОВОДАМ О ПРОСРОЧКЕ КРЕДИТОРА, ВЫРАЗИВШЕЙСЯ В НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ ФРОНТА РАБОТ, НЕ ПОДМЕНЯЯ АКТЫ ПЕРЕДАЧИ ФРОНТА РАБОТ АКТАМИ ПО ФОРМЕ КС-2
Постановление АС Северо-Западного округа от 10.02.2026 по делу А56-78689/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Лен Пром» обратилось к ООО «Полярная звезда» с иском о взыскании 2 517 971 руб. неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору подряда от 14.03.2023 № 08/03/23 ЛП-П. Стороны заключили договор на выполнение работ по устройству мокрого фасада на объекте в Ленинградской области, стоимостью 25 179 713 руб. 16 коп., со сроком окончания — не позднее 15.07.2023. Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, взыскав 1 250 000 руб., апелляция оставила решение без изменения. Дело дошло до кассации.
🗣️ Позиции сторон
— Истец («Лен Пром»): требовал взыскать неустойку в размере 2 517 971 руб. на основании пункта 10.3 договора, согласно которому за просрочку более чем на 5 дней начисляются пени в размере 0,1% от цены договора в день, но не более 10%. Утверждал, что работы завершены с опозданием, подтвержденным актами КС-2.
— Ответчик («Полярная звезда»): возражал против иска, ссылаясь на то, что заказчик не передал готовый фронт работ в надлежащем состоянии, что препятствовало своевременному выполнению обязательств; просил уменьшить неустойку по статье 333 ГК РФ и признать просрочку обусловленной действиями истца.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (решение от 28.03.2025): признала факт просрочки со стороны подрядчика, но не учла доводы о неготовности фронта работ, снизив неустойку по статье 333 ГК РФ. Взыскала 1 250 000 руб., в остальном отказалась в иске.
— Апелляция (постановление от 18.09.2025): поддержала выводы первой инстанции, указав, что дата начала работ, указанная в акте КС-2, свидетельствует о фактическом приступлении к работе, а значит, условия для начала были созданы.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что нижестоящие суды нарушили нормы процессуального права, не дав надлежащей правовой оценки доказательствам и возражениям ответчика. Акты формы КС-2 не предназначены для подтверждения начала работ; для этого используются акты передачи фронта. Такой акт был представлен лишь по двум из трёх секций, датирован 23.03.2023 — позже, чем начало отчетного периода по КС-2. Также проигнорировано письмо ответчика от 01.05.2023 о неготовности фронта. Кроме того, суд первой инстанции неправомерно перешел к рассмотрению дела по существу 04.02.2025, несмотря на возражения подателя жалобы и необходимость истребования актов освидетельствования скрытых работ. Это ограничило право стороны на реализацию права доказывания.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 10.02.2026 по делу А56-78689/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Лен Пром» обратилось к ООО «Полярная звезда» с иском о взыскании 2 517 971 руб. неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору подряда от 14.03.2023 № 08/03/23 ЛП-П. Стороны заключили договор на выполнение работ по устройству мокрого фасада на объекте в Ленинградской области, стоимостью 25 179 713 руб. 16 коп., со сроком окончания — не позднее 15.07.2023. Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, взыскав 1 250 000 руб., апелляция оставила решение без изменения. Дело дошло до кассации.
🗣️ Позиции сторон
— Истец («Лен Пром»): требовал взыскать неустойку в размере 2 517 971 руб. на основании пункта 10.3 договора, согласно которому за просрочку более чем на 5 дней начисляются пени в размере 0,1% от цены договора в день, но не более 10%. Утверждал, что работы завершены с опозданием, подтвержденным актами КС-2.
— Ответчик («Полярная звезда»): возражал против иска, ссылаясь на то, что заказчик не передал готовый фронт работ в надлежащем состоянии, что препятствовало своевременному выполнению обязательств; просил уменьшить неустойку по статье 333 ГК РФ и признать просрочку обусловленной действиями истца.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (решение от 28.03.2025): признала факт просрочки со стороны подрядчика, но не учла доводы о неготовности фронта работ, снизив неустойку по статье 333 ГК РФ. Взыскала 1 250 000 руб., в остальном отказалась в иске.
— Апелляция (постановление от 18.09.2025): поддержала выводы первой инстанции, указав, что дата начала работ, указанная в акте КС-2, свидетельствует о фактическом приступлении к работе, а значит, условия для начала были созданы.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что нижестоящие суды нарушили нормы процессуального права, не дав надлежащей правовой оценки доказательствам и возражениям ответчика. Акты формы КС-2 не предназначены для подтверждения начала работ; для этого используются акты передачи фронта. Такой акт был представлен лишь по двум из трёх секций, датирован 23.03.2023 — позже, чем начало отчетного периода по КС-2. Также проигнорировано письмо ответчика от 01.05.2023 о неготовности фронта. Кроме того, суд первой инстанции неправомерно перешел к рассмотрению дела по существу 04.02.2025, несмотря на возражения подателя жалобы и необходимость истребования актов освидетельствования скрытых работ. Это ограничило право стороны на реализацию права доказывания.
📌 Итог
Суд кассационной инстанции отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ КАК ОБЩЕИЗВЕСТНОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО ОБЯЗЫВАЕТ СУД ОЦЕНИТЬ ДОВОД ПЕРЕВОЗЧИКА О ЗАДЕРЖКЕ ГРУЗА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИОРИТЕТА ВОЕННЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ КРИТЕРИЯМ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (СТАТЬЯ 401 ГК РФ), ДАЖЕ ЕСЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭТОМ НЕ РАЗМЕЩЕНА В ПУБЛИЧНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПО СООБРАЖЕНИЯМ СЕКРЕТНОСТИ
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 10.02.2026 по делу А33-34609/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
АО «РН-Транс» обратилось к ОАО «Российские железные дороги» с иском о взыскании 9 192 792 руб. 10 коп. пени за просрочку доставки груженых цистерн по 175 железнодорожным накладным. Параллельно рассматривалось другое дело — о взыскании 10 061 758 руб. 86 коп. пени за задержку вагонов; оба дела объединены определением от 26 февраля 2025 года. Решением Арбитражного суда Красноярского края от 30 апреля 2025 года, оставленным без изменения постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 1 сентября 2025 года, с ОАО «РЖД» взыскано 9 500 000 руб. пени и 417 546 руб. судебных расходов.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (АО «РН-Транс»): настаивает на доказанности факта просрочки доставки грузов, указывает, что ответчик не подтвердил наличие обстоятельств, исключающих ответственность, и требует оставить решения без изменения.
— Ответчик (ОАО «РЖД»): утверждает, что по 19 накладным задержка вызвана военными перевозками — обстоятельствами непреодолимой силы, подтвержденными актами общей формы; просит признать начисление пени в размере 1 205 669 руб. 92 коп. необоснованным и снизить неустойку по статье 333 ГК РФ.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции частично удовлетворил иск: взыскал 9 500 000 руб. пени и 417 546 руб. госпошлины, мотивировав это доказанностью просрочки и явной несоразмерностью первоначальной неустойки последствиям нарушения. Обстоятельства непреодолимой силы признаны недоказанными.
— Апелляция оставила решение без изменения, согласившись с выводами о недоказанности оснований для увеличения сроков доставки и необходимости снижения неустойки.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды не учли положений пункта 6.4 Правил № 245, допускающих увеличение сроков доставки при наличии обстоятельств по части 1 статьи 29 Устава железнодорожного транспорта, включая военные действия. Признано, что проведение специальной военной операции — общеизвестное обстоятельство, не требующее доказывания. Акты общей формы, представленные ОАО «РЖД», подтверждают задержки из-за приоритетных военных перевозок, информация о которых по соображениям секретности не могла быть размещена в АС «ЭТРАН». Судам следовало проверить соответствие этих обстоятельств критериям чрезвычайности, внешнего характера и непредотвратимости по статье 401 ГК РФ, а также разрешить ходатайство о снижении неустойки. Эти вопросы выходят за пределы полномочий кассации.
📌 Итог
Отменить решение Арбитражного суда Красноярского края и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда полностью и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 10.02.2026 по делу А33-34609/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
АО «РН-Транс» обратилось к ОАО «Российские железные дороги» с иском о взыскании 9 192 792 руб. 10 коп. пени за просрочку доставки груженых цистерн по 175 железнодорожным накладным. Параллельно рассматривалось другое дело — о взыскании 10 061 758 руб. 86 коп. пени за задержку вагонов; оба дела объединены определением от 26 февраля 2025 года. Решением Арбитражного суда Красноярского края от 30 апреля 2025 года, оставленным без изменения постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 1 сентября 2025 года, с ОАО «РЖД» взыскано 9 500 000 руб. пени и 417 546 руб. судебных расходов.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (АО «РН-Транс»): настаивает на доказанности факта просрочки доставки грузов, указывает, что ответчик не подтвердил наличие обстоятельств, исключающих ответственность, и требует оставить решения без изменения.
— Ответчик (ОАО «РЖД»): утверждает, что по 19 накладным задержка вызвана военными перевозками — обстоятельствами непреодолимой силы, подтвержденными актами общей формы; просит признать начисление пени в размере 1 205 669 руб. 92 коп. необоснованным и снизить неустойку по статье 333 ГК РФ.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции частично удовлетворил иск: взыскал 9 500 000 руб. пени и 417 546 руб. госпошлины, мотивировав это доказанностью просрочки и явной несоразмерностью первоначальной неустойки последствиям нарушения. Обстоятельства непреодолимой силы признаны недоказанными.
— Апелляция оставила решение без изменения, согласившись с выводами о недоказанности оснований для увеличения сроков доставки и необходимости снижения неустойки.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что нижестоящие суды не учли положений пункта 6.4 Правил № 245, допускающих увеличение сроков доставки при наличии обстоятельств по части 1 статьи 29 Устава железнодорожного транспорта, включая военные действия. Признано, что проведение специальной военной операции — общеизвестное обстоятельство, не требующее доказывания. Акты общей формы, представленные ОАО «РЖД», подтверждают задержки из-за приоритетных военных перевозок, информация о которых по соображениям секретности не могла быть размещена в АС «ЭТРАН». Судам следовало проверить соответствие этих обстоятельств критериям чрезвычайности, внешнего характера и непредотвратимости по статье 401 ГК РФ, а также разрешить ходатайство о снижении неустойки. Эти вопросы выходят за пределы полномочий кассации.
📌 Итог
Отменить решение Арбитражного суда Красноярского края и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда полностью и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
ПРИМЕНЕНИЕ СТАБИЛИЗАЦИОННОЙ ОГОВОРКИ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ (СЗПК) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИМ И ТРЕБУЕТ ОТ ИНВЕСТОРА ИНИЦИИРОВАТЬ ВКЛЮЧЕНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА, УХУДШАЮЩЕГО УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЕСТР
Постановление АС Северо-Западного округа от 10.02.2026 по делу А56-19071/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Публичное акционерное общество «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» обратилось в арбитражный суд с требованием признать незаконным решение Северо-Западной электронной таможни об отказе во внесении изменений в три декларации на товары (ДТ) от 2024 года, в которых был задекларирован экспорт бумаги мешочной марки RSP (код ТН ВЭД 4804 21 900 0). Общество просило обязать таможню внести изменения и вернуть излишне уплаченную вывозную таможенную пошлину в размере 217 543 руб. 89 коп. Суд первой инстанции удовлетворил требования, апелляция оставила решение без изменения. Таможня обжаловала эти акты в кассацию.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (ПАО «Сокольский ЦБК»): указал, что заключил соглашение о защите и поощрении капиталовложений от 18.12.2020 № 4-СЗПК, в рамках которого ему должны быть обеспечены льготные условия, включая освобождение от новых вывозных пошлин. Полагает, что обязанность по применению стабилизационной оговорки возникает автоматически с момента заключения соглашения, без необходимости включения акта в реестр.
— Ответчик (Северо-Западная электронная таможня): настаивает, что Постановление Правительства РФ от 21.09.2023 № 1538 устанавливает вывозные пошлины, которые подлежат применению, поскольку это постановление не было включено в перечень нормативных актов, к которым применяется Закон № 69-ФЗ, и Общество не соблюло установленный порядок уведомления для включения акта в реестр.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (решение от 02.06.2025): удовлетворил требования Общества, посчитав, что на момент заключения инвестиционного соглашения вывозные пошлины не действовали, и их применение нарушило стабилизационную оговорку. Указал, что Общество не обязано было включать Постановление № 1538 в перечень.
— Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (постановление от 29.09.2025): оставил решение без изменения, согласившись с выводами суда первой инстанции о правомерности требования Общества.
🧭 Позиция кассации
Кассационная инстанция установила ошибочное применение норм материального права. По её мнению, как положения Закона № 69-ФЗ в редакции, действующей с 28.06.2022, так и условия Соглашения от 18.12.2020 предусматривают обязательное включение акта (в данном случае — Постановления № 1538) в соответствующий перечень (реестр) по инициативе Общества. Факт заключения соглашения сам по себе не освобождает от этой процедуры. Поскольку Постановление № 1538 в перечень не включено, оснований для неприменения вывозной пошлины не имелось. Выводы нижестоящих судов основаны на неверном толковании условий Соглашения и Закона № 69-ФЗ.
📌 Итог
Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решение и постановление полностью и отказал в удовлетворении заявленных требований.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 10.02.2026 по делу А56-19071/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Публичное акционерное общество «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат» обратилось в арбитражный суд с требованием признать незаконным решение Северо-Западной электронной таможни об отказе во внесении изменений в три декларации на товары (ДТ) от 2024 года, в которых был задекларирован экспорт бумаги мешочной марки RSP (код ТН ВЭД 4804 21 900 0). Общество просило обязать таможню внести изменения и вернуть излишне уплаченную вывозную таможенную пошлину в размере 217 543 руб. 89 коп. Суд первой инстанции удовлетворил требования, апелляция оставила решение без изменения. Таможня обжаловала эти акты в кассацию.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (ПАО «Сокольский ЦБК»): указал, что заключил соглашение о защите и поощрении капиталовложений от 18.12.2020 № 4-СЗПК, в рамках которого ему должны быть обеспечены льготные условия, включая освобождение от новых вывозных пошлин. Полагает, что обязанность по применению стабилизационной оговорки возникает автоматически с момента заключения соглашения, без необходимости включения акта в реестр.
— Ответчик (Северо-Западная электронная таможня): настаивает, что Постановление Правительства РФ от 21.09.2023 № 1538 устанавливает вывозные пошлины, которые подлежат применению, поскольку это постановление не было включено в перечень нормативных актов, к которым применяется Закон № 69-ФЗ, и Общество не соблюло установленный порядок уведомления для включения акта в реестр.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (решение от 02.06.2025): удовлетворил требования Общества, посчитав, что на момент заключения инвестиционного соглашения вывозные пошлины не действовали, и их применение нарушило стабилизационную оговорку. Указал, что Общество не обязано было включать Постановление № 1538 в перечень.
— Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (постановление от 29.09.2025): оставил решение без изменения, согласившись с выводами суда первой инстанции о правомерности требования Общества.
🧭 Позиция кассации
Кассационная инстанция установила ошибочное применение норм материального права. По её мнению, как положения Закона № 69-ФЗ в редакции, действующей с 28.06.2022, так и условия Соглашения от 18.12.2020 предусматривают обязательное включение акта (в данном случае — Постановления № 1538) в соответствующий перечень (реестр) по инициативе Общества. Факт заключения соглашения сам по себе не освобождает от этой процедуры. Поскольку Постановление № 1538 в перечень не включено, оснований для неприменения вывозной пошлины не имелось. Выводы нижестоящих судов основаны на неверном толковании условий Соглашения и Закона № 69-ФЗ.
📌 Итог
Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решение и постановление полностью и отказал в удовлетворении заявленных требований.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
ОТСУТСТВИЕ В ДЕЛЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ФАКТ НАРУШЕНИЯ, ЗА КОТОРОЕ ДОГОВОРОМ ПРЕДУСМОТРЕН ШТРАФ, ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СУДА УЧИТЫВАТЬ СУММУ ТАКОГО ШТРАФА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ВСТРЕЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Постановление АС Московского округа от 10.02.2026 по делу А40-60047/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «МПС Комплексные решения» обратилось к ООО «Стройальянс-М» с иском о взыскании 6 774 189 руб. 05 коп. неустойки по договору подряда № 7575МПС от 11.11.2022. Встречный иск ответчика — о взыскании 5 777 026 руб. 79 коп. задолженности по тому же договору. Стороны связаны соглашением от 19.01.2023, по которому ООО «МПС Комплексные решения» заменило АО «Моспромстрой» в качестве подрядчика. Суд первой инстанции (АС Москвы) 12.08.2025 частично удовлетворил иск: взыскал 4 064 513 руб. 43 коп. неустойки и расходы по госпошлине, в встречном иске отказал. Апелляция 16.10.2025 оставила решение без изменения.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (ООО «МПС Комплексные решения»): основывался на просрочке выполнения работ до 13.01.2025 (расторжение договора), начислил неустойку по ставке ЦБ за период с 01.07.2023; также потребовал штрафы за нарушение строительных норм и охраны труда, удержав их из платежей по п. 15.3.1 договора.
— Ответчик (ООО «Стройальянс-М»): оспорил обоснованность штрафов, указал, что истец неправомерно удержал средства, а также заявил встречное требование о задолженности по оплате выполненных работ, подтвержденной актом сверки.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции: взыскал часть неустойки (4 064 513 руб. 43 коп.), учтя снижение по ст. 333 ГК РФ; отказал в встречном иске, поскольку обязательство по возврату обеспечительного взноса ещё не наступило (срок — не ранее 01.04.2029).
— Апелляция: оставила решение без изменения, поддержав выводы о законности удержания штрафов и правомерности отказа во встречном иске.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд выявил существенные процессуальные нарушения: суды не проверили обоснованность начисления штрафов за нарушение строительных норм, при этом в деле отсутствуют документы, подтверждающие такие нарушения (акты, предписания). Поскольку размер штрафов повлиял на общее соотношение встречных требований, но не было доказательств их правомерности, выводы судов о взыскании неустойки являются преждевременными. Кассация сослалась на позицию Верховного Суда РФ (Обзор практики № 3, 2015 г.) о необходимости полной и мотивированной оценки всех доказательств. Новые факты установить нельзя — дело необходимо пересмотреть заново.
📌 Итог
Арбитражный суд Московского округа отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 10.02.2026 по делу А40-60047/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «МПС Комплексные решения» обратилось к ООО «Стройальянс-М» с иском о взыскании 6 774 189 руб. 05 коп. неустойки по договору подряда № 7575МПС от 11.11.2022. Встречный иск ответчика — о взыскании 5 777 026 руб. 79 коп. задолженности по тому же договору. Стороны связаны соглашением от 19.01.2023, по которому ООО «МПС Комплексные решения» заменило АО «Моспромстрой» в качестве подрядчика. Суд первой инстанции (АС Москвы) 12.08.2025 частично удовлетворил иск: взыскал 4 064 513 руб. 43 коп. неустойки и расходы по госпошлине, в встречном иске отказал. Апелляция 16.10.2025 оставила решение без изменения.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (ООО «МПС Комплексные решения»): основывался на просрочке выполнения работ до 13.01.2025 (расторжение договора), начислил неустойку по ставке ЦБ за период с 01.07.2023; также потребовал штрафы за нарушение строительных норм и охраны труда, удержав их из платежей по п. 15.3.1 договора.
— Ответчик (ООО «Стройальянс-М»): оспорил обоснованность штрафов, указал, что истец неправомерно удержал средства, а также заявил встречное требование о задолженности по оплате выполненных работ, подтвержденной актом сверки.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции: взыскал часть неустойки (4 064 513 руб. 43 коп.), учтя снижение по ст. 333 ГК РФ; отказал в встречном иске, поскольку обязательство по возврату обеспечительного взноса ещё не наступило (срок — не ранее 01.04.2029).
— Апелляция: оставила решение без изменения, поддержав выводы о законности удержания штрафов и правомерности отказа во встречном иске.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд выявил существенные процессуальные нарушения: суды не проверили обоснованность начисления штрафов за нарушение строительных норм, при этом в деле отсутствуют документы, подтверждающие такие нарушения (акты, предписания). Поскольку размер штрафов повлиял на общее соотношение встречных требований, но не было доказательств их правомерности, выводы судов о взыскании неустойки являются преждевременными. Кассация сослалась на позицию Верховного Суда РФ (Обзор практики № 3, 2015 г.) о необходимости полной и мотивированной оценки всех доказательств. Новые факты установить нельзя — дело необходимо пересмотреть заново.
📌 Итог
Арбитражный суд Московского округа отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ ПО НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ ФОРМАЛЬНОМ ТОЛКОВАНИИ ТРЕБОВАНИЯ ОБ «ОТМЕТКЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ», ЕСЛИ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДОСТОВЕРНО ПОДТВЕРЖДАЮТ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ АВАНСА И БАНК ЭТО НЕ ОСПАРИВАЕТ
Постановление АС Северо-Западного округа от 10.02.2026 по делу А56-10018/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Дирекция по эксплуатации служебных зданий» (истец) обратилось к акционерному обществу «Севергазбанк» (ответчик) с иском о взыскании 9 321 074 руб. 40 коп. задолженности по независимой гарантии от 20.11.2023 № 19/2343-74363ЭГ-23, 1 407 482 руб. 23 коп. неустойки и 332 286 руб. судебных расходов. Основание — ненадлежащее исполнение ООО «СтройГенерация» (третье лицо) обязательств по контракту на капитальный ремонт. Учреждение перечислило аванс в размере 8 250 000 руб. по платежному поручению от 19.12.2023, но Банк отказал в выплате по гарантии 23.08.2024, ссылаясь на отсутствие отметки банка об исполнении. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, апелляция оставила решение без изменения.
🗣 Позиции сторон
— Истец: требования по гарантии предъявлены до истечения срока действия (до 31.01.2025), платежное поручение содержит все необходимые реквизиты, включая отметку о списании средств; отказ Банка носит формальный характер и противоречит принципу независимости гарантии.
— Ответчик: бенефициар не представил документы в строгом соответствии с условиями гарантии — приложенное платежное поручение не имеет отметки банка бенефициара или казначейства об исполнении, как того требует пункт 7 гарантии и Постановление № 1005.
🏛 Решения нижестоящих судов
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.06.2025 и постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.10.2025 иск удовлетворён частично: взыскано 1 071 074 руб. 40 коп. задолженности и 312 753 руб. 72 коп. неустойки. В остальной части — отказано. Мотив: Учреждение не представило платежное поручение с надлежащей отметкой об исполнении, как это предусмотрено гарантией.
🧭 Позиция кассации
Кассационная инстанция установила, что нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, чрезмерно формально толкуя условие о предоставлении отметки об исполнении. Представленное платежное поручение содержит отметку Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа — уполномоченного органа, осуществляющего операции через казначейский счет. Такое подтверждение достаточны для подтверждения перечисления аванса. Отказ Банка основан на формальном требовании, противоречащем принципу независимости гарантии и добросовестности. При этом факт перечисления средств не оспаривается. Суды не исследовали все доказательства и преждевременно отказали в требовании. Дело необходимо направить на новое рассмотрение.
📌 Итог
Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 10.02.2026 по делу А56-10018/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Дирекция по эксплуатации служебных зданий» (истец) обратилось к акционерному обществу «Севергазбанк» (ответчик) с иском о взыскании 9 321 074 руб. 40 коп. задолженности по независимой гарантии от 20.11.2023 № 19/2343-74363ЭГ-23, 1 407 482 руб. 23 коп. неустойки и 332 286 руб. судебных расходов. Основание — ненадлежащее исполнение ООО «СтройГенерация» (третье лицо) обязательств по контракту на капитальный ремонт. Учреждение перечислило аванс в размере 8 250 000 руб. по платежному поручению от 19.12.2023, но Банк отказал в выплате по гарантии 23.08.2024, ссылаясь на отсутствие отметки банка об исполнении. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, апелляция оставила решение без изменения.
🗣 Позиции сторон
— Истец: требования по гарантии предъявлены до истечения срока действия (до 31.01.2025), платежное поручение содержит все необходимые реквизиты, включая отметку о списании средств; отказ Банка носит формальный характер и противоречит принципу независимости гарантии.
— Ответчик: бенефициар не представил документы в строгом соответствии с условиями гарантии — приложенное платежное поручение не имеет отметки банка бенефициара или казначейства об исполнении, как того требует пункт 7 гарантии и Постановление № 1005.
🏛 Решения нижестоящих судов
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.06.2025 и постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.10.2025 иск удовлетворён частично: взыскано 1 071 074 руб. 40 коп. задолженности и 312 753 руб. 72 коп. неустойки. В остальной части — отказано. Мотив: Учреждение не представило платежное поручение с надлежащей отметкой об исполнении, как это предусмотрено гарантией.
🧭 Позиция кассации
Кассационная инстанция установила, что нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, чрезмерно формально толкуя условие о предоставлении отметки об исполнении. Представленное платежное поручение содержит отметку Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа — уполномоченного органа, осуществляющего операции через казначейский счет. Такое подтверждение достаточны для подтверждения перечисления аванса. Отказ Банка основан на формальном требовании, противоречащем принципу независимости гарантии и добросовестности. При этом факт перечисления средств не оспаривается. Суды не исследовали все доказательства и преждевременно отказали в требовании. Дело необходимо направить на новое рассмотрение.
📌 Итог
Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решение и постановление полностью и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа