• о предъявлении кредитором своих требований к должнику, а также о включении заявленных требований в реестр требований кредиторов в порядке, установленном пунктом 7.2 статьи 16 настоящего Федерального закона;
• о подаче в арбитражный суд заявления о признании сделки недействительной по основаниям, указанным в настоящем Федеральном законе, о вынесении судебного акта по результатам рассмотрения заявления и судебных актов о его пересмотре в порядке, установленном пунктом 4 статьи 61.1 настоящего Федерального закона.
#актуальное_законодательство
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4🔥4👌2✍1😐1
Forwarded from ПРО-ГОСЗАКАЗ.РУ
ПРОГОСЗАКАЗ.РФ (VK)
⚖️ Заказчик затянул приемку – неустойку отменил суд
Суть спора:
Подрядчик выполнил работы по изменению лесного плана и 19.12.2022 разместил документ о приемке в ЕИС (в срок). Заказчик подписал акт только 06.10.2023 и удержал неустойку за «просрочку» с 2022 по 2023 год.
Позиция суда:
✅ Работы сданы вовремя – датой приемки считается размещение в ЕИС (19.12.2022), а не подписание акта.
✅ Замечания устранены в срок (26.01.2023) – новых претензий до мая 2023 не было.
❌ Неустойка незаконна – задержка приемки по вине заказчика не создает просрочку подрядчика.
Вывод:
📌 Заказчик не может наказывать подрядчика за свою медлительность!
📌 Ключевая дата – размещение документа в ЕИС, а не подписание акта.
📄 Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 11.07.2025 № А19-23523/2024
⚖️ Заказчик затянул приемку – неустойку отменил суд
Суть спора:
Подрядчик выполнил работы по изменению лесного плана и 19.12.2022 разместил документ о приемке в ЕИС (в срок). Заказчик подписал акт только 06.10.2023 и удержал неустойку за «просрочку» с 2022 по 2023 год.
Позиция суда:
✅ Работы сданы вовремя – датой приемки считается размещение в ЕИС (19.12.2022), а не подписание акта.
✅ Замечания устранены в срок (26.01.2023) – новых претензий до мая 2023 не было.
❌ Неустойка незаконна – задержка приемки по вине заказчика не создает просрочку подрядчика.
Вывод:
📌 Заказчик не может наказывать подрядчика за свою медлительность!
📌 Ключевая дата – размещение документа в ЕИС, а не подписание акта.
📄 Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 11.07.2025 № А19-23523/2024
VK
ПРОГОСЗАКАЗ.РФ. Пост со стены.
🔔 Заказчик затянул приемку – неустойку отменил суд
Суть спора:
Подрядчик выполнил работы п... Смотрите полностью ВКонтакте.
Суть спора:
Подрядчик выполнил работы п... Смотрите полностью ВКонтакте.
❤3👌3😁1🤷1
Заседание рабочих групп в суде округа
▶️ 8 августа 2025 года в Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа под председательством Светланы Александровны Антоновой состоялось совместное заседание рабочих групп суда округа.
🟤 Заседание было посвящено вопросу о допустимости выдачи исполнительных листов по заявлениям взыскателей, поданных за пределами срока на принудительное исполнение судебных актов, без заявлений о восстановлении срока на предъявление исполнительных листов к исполнению.
🟤 В ходе заседания были рассмотрены различные точки зрения по указанному вопросу с учетом анализа судебной практики, что позволило всесторонне его изучить. По результатам обсуждения была сформирована позиция суда округа.
📌 Заседания рабочих групп проводятся на постоянной основе, ежегодно каждой из трех действующих в суде группой принимаются десятки рекомендаций. Регулярная деятельность рабочих групп способствует обеспечению единообразия судебной арбитражной практики в пределах судебного округа и оперативному решению вопросов, связанных с правоприменением.
#новости
#новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7🔥5❤4