Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа разбирался, кто прав, в деле о сорванном капремонте школы искусств.

👷 🏢 Саганнурская детская школа искусств заключила контракт с ООО "Интерстрой" для проведения капитального ремонта здания школы на сумму более 5 млн 700 тыс. рублей.

👷‍♂️ Подрядчик, посчитав смету некорректной, а свои работы невыгодными, запросил изменения сметы и приостановил работы, допустив расторжение контракта по соглашению сторон.
👥 В ответ заказчик усомнился в рациональности планируемых трат, указал на подтвержденные третьим лицом замечания строительного контроля и на необоснованность приостановления работ и оформил одностороннее расторжение контракта.

📃 При приемке работ общество посчитало односторонний отказ необоснованным и предложило выплатить ему около 1 млн 900 тыс. рублей за работы.
🚰 Школа не согласилась со списком выполненных работ, отметила множественные протечки по результатам монтажа кровли, что и вызвало отказ от контракта; от принятия работ и оплаты отказалась.

🔵 Арбитражный суд первой инстанции иск общества удовлетворил частично и взыскал со школы 1.5 млн рублей задолженности по контракту и 234 тыс. рублей неустойки.

🔺 Не согласившись с позицией суда субъекта, апелляционный суд отметил недоказанность законности приостановления подрядчиком работ и обратил внимание:
- общество могло изучить сметную документацию на стадии заключения контракта, поэтому обстоятельств, не позволивших приступить к работам, нет;
- недостатки в работе подрядчика хоть и устранимы, но настолько существенны, что признать работы выполненными нельзя.

🔹 Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа подчеркнул, что вывод апелляционного суда об отсутствии потребительской ценности результата работ основан в том числе на заключении эксперта, в котором не определены затраты на устранение недостатков, а потому отказ в оплате работ в полном объеме необоснован.

▶️ Постановление арбитражного апелляционного суда отменено в части отказа в удовлетворении иска и направлено на новое рассмотрение.

#пресс_релизы

В дополнение к формату "#пресс_релизы" в канале создается тематика "#обзор_сми", в которой будут освещаться новости, опубликованные средствами массовой информации, по судебным делам, рассмотренным Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа.

Все новости данной рубрики будут доступны по указанным ключевым словам (посмотреть ✈️ список всех ключевых слов канала)
__________

Обзор публикаций СМИ за август 2023 года с освещением ранее рассмотренных Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа судебных дел:

⚡ "Суды не прощают принимающих иностранцев россиян, нарушивших закон"

⚡ "Роскошный коттедж конфискуют у банкрота в Бурятии"

⚡ "Не получил «добро» заказчика? Тогда за свой счёт!"

⚡ "Нарушения при ремонте дороги на острове Ольхон подтвердил суд"

#обзор_сми

🇷🇺 Верховный Суд РФ - судам полагается выяснить роль каждого руководителя обанкротившейся организации для их солидарного привлечения к субсидиарной ответственности

Подробности ➡️ в материале.

ℹ️ Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказала в передаче жалобы Иркутского МФЦ, которое в связи с отсутствием в базе ФССП категории населенного пункта должника вернуло заявление о признании его банкротом во внесудебном порядке

✈️ Материал РАПСИ 🔍
https://rapsinews.ru/judicial_news/20230913/309212967.html

👨‍⚖️ Верховный Суд Российской Федерации направил на новое рассмотрение дело о взыскании со страховой компании убытков за исполнительную надпись нотариуса, не проверившую документы

«Основания ответственности нотариуса за совершение незаконного нотариального действия (бездействия) в случае возникновения спора могут быть установлены судом одновременно с разрешением вопроса о наличии страхового случая и взыскании страхового возмещения»

➡️ https://pravo.ru/news/248637/