Московский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел иск Ольги Настич к ООО «Камчатская мемориальная компания «Монумент» о защите прав потребителя и по встречному иску о взыскании денежных средств, неустойки, судебных расходов.
Настич указывала, что 23.07.2021 между сторонами заключен договор подряда на выполнение работ по обустройству места захоронения и изготовлению, установке памятника из гранита, тротуарной плитки. ООО «КМКМ» обязалось выполнить указанные работы не позднее 07.09.2021. Истец внесла аванс в размере 80 000 руб., однако, в установленный договором срок, результаты работ истцу не переданы, в связи с чем, 23.05.2022 истцом была направлена претензия об одностороннем отказе от договора, которая оставлена без удовлетворения.
ООО «КМКМ» обратился со встречным иском указывая, что работы выполнены с нарушением срока в связи с эпидемиологической обстановкой в стране и Камчатском крае, стоимость работ по указанному договору составила 162 000 руб., однако Настич был внесен только аванс, в результате просрочки образовалась неустойка в размере 29 520 руб., кроме того была выложена тротуарная плитка стоимостью 64 000 руб.
Настич явились в судебное заседание, поддержала иск, в удовлетворении встречного иска просила отказать.
Представитель ООО «КМКМ» в судебное заседание не явился, направил возражения.
23.12.2021 ООО «КМКМ» сообщило Настич о завершении работ на захоронении, в ответ на что истцом сообщено о необходимости получения фото/видео отчета о проделанной работе, а также акта выполненных работ, однако указанная просьба оставлена без ответа. Стороной ответчика не предоставлено доказательств выполнения работ по договору в установленный договором срок. Факт нарушения ООО «КМКМ» сроков исполнения обязательств по договору подряда установлен судом, ответчиком не оспаривался.
Суд исковые требования Ольги Настич удовлетворил. Взыскал ООО «КМКМ» денежные средства в размере 80 000 руб., неустойку в размере 162 000 руб., компенсацию морального вреда в размере 20 000 руб., штраф в размере 131 000 руб., обязал в течение 30 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу демонтировать памятник и тротуарную плитку. В удовлетворении встречного иска отказал.
#московский_спб #гражданскиедела #опсспб #защитаправпотребителя #памятник #тротуарнаяплитка
Настич указывала, что 23.07.2021 между сторонами заключен договор подряда на выполнение работ по обустройству места захоронения и изготовлению, установке памятника из гранита, тротуарной плитки. ООО «КМКМ» обязалось выполнить указанные работы не позднее 07.09.2021. Истец внесла аванс в размере 80 000 руб., однако, в установленный договором срок, результаты работ истцу не переданы, в связи с чем, 23.05.2022 истцом была направлена претензия об одностороннем отказе от договора, которая оставлена без удовлетворения.
ООО «КМКМ» обратился со встречным иском указывая, что работы выполнены с нарушением срока в связи с эпидемиологической обстановкой в стране и Камчатском крае, стоимость работ по указанному договору составила 162 000 руб., однако Настич был внесен только аванс, в результате просрочки образовалась неустойка в размере 29 520 руб., кроме того была выложена тротуарная плитка стоимостью 64 000 руб.
Настич явились в судебное заседание, поддержала иск, в удовлетворении встречного иска просила отказать.
Представитель ООО «КМКМ» в судебное заседание не явился, направил возражения.
23.12.2021 ООО «КМКМ» сообщило Настич о завершении работ на захоронении, в ответ на что истцом сообщено о необходимости получения фото/видео отчета о проделанной работе, а также акта выполненных работ, однако указанная просьба оставлена без ответа. Стороной ответчика не предоставлено доказательств выполнения работ по договору в установленный договором срок. Факт нарушения ООО «КМКМ» сроков исполнения обязательств по договору подряда установлен судом, ответчиком не оспаривался.
Суд исковые требования Ольги Настич удовлетворил. Взыскал ООО «КМКМ» денежные средства в размере 80 000 руб., неустойку в размере 162 000 руб., компенсацию морального вреда в размере 20 000 руб., штраф в размере 131 000 руб., обязал в течение 30 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу демонтировать памятник и тротуарную плитку. В удовлетворении встречного иска отказал.
#московский_спб #гражданскиедела #опсспб #защитаправпотребителя #памятник #тротуарнаяплитка